Режим работы

Официальный сайт города
Войти

Регистрация


Извещение о выборе единственного поставщика

 Администрация города Старый Крым Республики Крым в соответствии с пунктом 3 приложения к распоряжению Главы Республики Крым Аксенова С.В. от 29 июня 2016 г. № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 № 219» извещает о проведении закупки с целью определения единого поставщика (исполнителя, подрядчика)на проведение работ по проектированию и бурению скважины, постоянного источника водоснабжения, в районе Субашского водозабора г. Старый Крым Кировского района Республики Крым

Заказчик: Администрация г. Старый Крым Кировского района Республики Крым

Контактное лицо заказчика: Соколов Игорь Михайлович

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

Предмет договора: проведение работ по проектированию и бурению скважины, постоянного источника водоснабжения, в районе Субашского водозабора г. Старый Крым Кировского района Республики Крым

ОКВЭД : 75.11.31

ИНН: 9108003941

КПП: 910801001

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 6 500 000 рублей

Срок,место и порядок предоставление документации о закупках: 9 сентября 2016 года в 11 часов МВ. 297345 Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым ул.Ленина, д.70

Адрес сайта заказчика:www. staryi-krym.ru

Место и дата рассмотрения заявоки проведение итогов закупки: 297345 Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым ул.Ленина, д.70, 9 сентября 2016 года , 11часов 05 минут МВ.

Требование к качеству,техническим характеристикам работы: работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ в области проектирования и бурения скважин и требованиям технического задания

Порядок,место, дата начала и дата окончания сроков подачи заявок на участие в закупках: 297345 Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым ул.Ленина, д.70, 9 сентября 2016 года 11 часов МВ.

Место, условия и сроки выполнения работ: В соответствии с проектом договора

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: В соответствии с проектом договора 

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, сполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

9) обязательное наличие Лицензии ФСБ Российской Федерации на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствие со статье 27 Закона Российской Федерации «О государственной тайне».

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  Не устанавливаются

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Не устанавливаются

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не устанавливаются

Порядок обжалования действий заказчика: В соответствии с законодательством Российской Федерации

техническое_задание_на__проект_бурения_скважины_Старый_Крым_ВЕП.doc

техническое_задание_на_бурение_скважины_Старый_Крым_ВЕП.doc